Государственный контракт № 84

на поставку оборудования

г. Псков 10 сентября 2012 г.

Государственный комитет Псковской области по здравоохранению и фармации, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя комитета Потапова Игоря Ивановича, действующего на основании Положения о Государственном комитете Псковской области по здравоохранению и фармации, утвержденного постановлением Администрации области от 02.10.2009 № 375, с одной стороны, и Закрытое акционерное общество «АМИКО», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице первого заместителя директора по коммерческим вопросам Поповой Ольги Владимировны, действующего на основании доверенности №А-05/11 от 11 мая 2011г., с другой стороны, при совместном упоминании «Стороны», руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» по результатам проведения открытого аукциона (протокол от 21 августа 2012 г. № 451-А-ГЗ/2) заключили настоящий Государственный контракт (далее по тексту – Контракт) о нижеследующем:

1. Общие положения

1.1. Настоящий Контракт заключен в целях реализации региональной программы «Модернизация здравоохранения Псковской области на 2011-2012 годы», утвержденной постановлением Администрации области от 15 марта 2011 г. № 80.

2. Предмет Контракта

2.1. Заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя обязательство по поставке оборудования (далее – Оборудование) государственным бюджетным учреждениям здравоохранения Псковской области (далее – Получатели) в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему Контракту) и Техническими характеристиками Оборудования (Приложение № 2 к настоящему Контракту) в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом. Поставка оборудования осуществляется по адресам, указанным в Спецификации.

2.2. Получатель обязуется обеспечить принятие Оборудования, а Заказчик оплатить поставку Оборудования в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

2.3. Поставщик в течении трех дней после заключения Контракта предоставляет Получателю технические условия на подготовку помещений под установку и монтаж медицинского оборудования.

3. Цена Контракта и порядок оплаты

3.1. Цена Контракта составляет 15 522 000 (Пятнадцать миллионов пятьсот двадцать две тысячи)рублей. Оборудование НДС не облагается на основании НК РФ ст. 149 п.2 п.п. 1 (не подлежит обложению налогом на добавленную стоимость реализация на территории Российской Федерации медицинских товаров отечественного и зарубежного производства по перечню, утверждаемому Правительством Российской Федерации). Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случая, указанного в п. 3.2 настоящего Контракта.

3.2. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренного Контрактом количества Оборудования и иных условий исполнения Контракта в соответствии с ч. 4.1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

3.3. Цена Контракта включает в себя все расходы Поставщика по поставке Оборудования, в том числе стоимость товара, расходы на хранение, доставку, разгрузку в месте поставки, монтаж, наладку Оборудования, ввод в эксплуатацию, инструктаж лиц, осуществляющих использование и обслуживание Оборудования, а также страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей и иных расходов, связанных с исполнением обязательств по Контракту.

3.4. Форма расчетов с Поставщиком – безналичный расчет, источник финансирования – средства областного бюджета, предусмотренные на реализацию региональной программы «Модернизация здравоохранения Псковской области на 2011-2012 годы», утвержденную постановлением Администрации области от 15 марта 2011 г. № 80. Распорядитель бюджетных средств – Заказчик.

3.5. Оплата поставленного по настоящему Контракту Оборудования осуществляется Заказчиком в течение 60 (шестидесяти) календарных дней со дня представления Поставщиком Заказчику всех документов, подтверждающих факт поставки, монтаж, наладку Оборудования, ввод в эксплуатацию, инструктаж лиц Получателя, при условии наличия денежных средств на счете Заказчика, по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на счет Поставщика, указанный в настоящем Контракте.

3.6. Датой оплаты Оборудования считается дата списания денежных средств с лицевого счета Заказчика на основании акта ввода Оборудования в эксплуатацию.

4.Срок и условия поставки Оборудования

4.1. Поставка Оборудования осуществляется Поставщиком в следующий срок:

доставка оборудования Получателю до места поставки, указанного в Спецификации (приложение № 1 к настоящему Контракту) согласно графика поставки Оборудования Получателям (приложение № 3 к Контракту);

4.2. Поставка Оборудования осуществляется Поставщиком с выполнением работ по доставке, разгрузке в месте нахождения Получателя, монтажу, наладке Оборудования, вводу в эксплуатацию, инструктажу лиц, осуществляющих использование и обслуживание Оборудования.

4.3. Получатель обеспечивает готовность помещений к вводу Оборудования в эксплуатацию в течении 90 (девяносто) дней со дня получения от Поставщика Технических условий на подготовку помещений под установку и монтаж медицинского оборудования. Монтаж, наладка Оборудования, ввод Оборудования в эксплуатацию, инструктаж лиц, осуществляющих использование и обслуживание Оборудования Поставщиком осуществляется в срок – не позднее 20.12.2012.

4.4. Поставщик осуществляет ввод Оборудования в эксплуатацию в соответствии с указаниями, содержащимися в технической документации, в том числе производство монтажа в соответствии с требованиями нормативной документации с учетом класса электробезопасности и других требований безопасности Оборудования; проводит инструктаж лиц, осуществляющих использование и обслуживание Оборудования, с оформлением соответствующей записи в акте ввода Оборудования в эксплуатацию.

4.5. Ввод Оборудования в эксплуатацию осуществляется при готовности помещений Получателя для выполнения работ по вводу Оборудования в эксплуатацию в соответствии с требованиями эксплуатационной документации.

4.6. Поставщик осуществляет поставку Оборудования после подтверждения готовности помещений Получателя к вводу Оборудования в эксплуатацию и подписания акта готовности помещений под установку и монтаж Оборудования. При нарушении сроков готовности помещений к вводу Оборудования в эксплуатацию срок исполнения настоящего контакта по согласованию сторон будет регулироваться дополнительным соглашением.

4.7. Поставщик согласовывает с Получателем и Заказчиком точное время и дату поставки и установки не менее чем за 36 (Тридцать шесть) часов до дня монтажа путем использования факсимильных или электронных средств связи в рабочее время (с 9.00 до 16.00 по московскому времени).

5. Качество Оборудования

5.1. Качество поставляемого Оборудования должно соответствовать требованиям, указанным в Спецификации (приложение № 1 к Контракту) и Технических характеристиках Оборудования (приложение № 2 к Контракту).

5.2. Оборудование должно быть безопасным для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

5.3. Поставщик гарантирует, что Оборудование, поставляемое по настоящему Контракту, сертифицировано в установленном порядке, надлежащего качества, в подтверждение чего Поставщик при передаче Оборудования предоставляет Получателю:

5.3.1. Товаросопроводительные документы (счет, счет-фактура, товарная накладная и (или) товарно-транспортная накладная), содержащие достоверную информацию:

о дате оформления сопроводительного документа,

о наименовании Оборудования и номере серии,

о производителе Оборудования,

о количестве Оборудования,

о номере сертификата соответствия установленного образца,

об органе, выдавшем сертификат,

о поставщике (ИНН, полное наименование Поставщика, его местонахождение),

о Получателе (ИНН, полное наименование Получателя, его местонахождение),

о должностном лице, заверившем сопроводительный документ.

В товаросопроводительной документации обязательным является указание следующей информации: «Поставка от «___» _____2011 г. по Государственному контракту от «____»_____2012 г. № _______».

5.3.2. Копии документов, заверенных установленным образом (оттиск оригинальной печати, дата заверения, подпись, расшифровка подписи и должность руководителя Поставщика):

сертификат соответствия установленногообразца;

регистрационное удостоверение;

санитарно-эпидемиологическое заключение (при необходимости).

5.3.3. Инструкции пользователя и сервисную документацию на русском языке.

5.4. В случае отсутствия документов, указанных в пункте 6.3 настоящего Контракта, Оборудование считается не поставленным.

5.5. Оборудование должно быть новым, т.е. не бывшим в употреблении, не проходившем ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств.

5.6. Оборудование должно быть доставлено по адресу Получателя, транспортом, обеспечивающим его сохранность от загрязнений, влияния низких и высоких температур, пропитывания Оборудования посторонними запахами, обеспечивающим его дальнейшее качественное и безопасное применение. При несоблюдении данных условий Оборудование разгрузке у Получателя не подлежит.

5.7. Упаковка Оборудования должна быть оригинальной, заводской, которая бы обеспечивала его сохранность от внешних воздействий и любого вида повреждений при перевозке различными видами транспорта, погрузке, разгрузке и хранении в складском помещении (при необходимости иметь светонепроницаемую защиту и упакованы в тару, которая предохраняет от различного рода повреждений, попадания света, проникновения в неё избыточной влажности и т.п.). Упаковка Оборудования должна обеспечивать сохранность Оборудования при транспортировке всеми видами транспорта.

5.8. Оборудование должно иметь маркировочные ярлыки с указанием полной информации, предусмотренной законами и иными нормативно-правовыми актами, ГОСТами.

5.9. Поставщик должен иметь подтверждение обязательств Производителя Оборудования о гарантийном и сервисном обслуживании Оборудования, а также наличие сертифицированной сервисной службы для гарантийного и сервисного обслуживания Оборудования.

6. Гарантия качества Оборудования

6.1. Гарантийный срок эксплуатации Оборудования составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня подписания акта ввода Оборудования в эксплуатацию указывается в соответствии с аукционным предложением поставщика.

6.2. Поставщик обеспечивает в гарантийный срок эксплуатации за свой счет сервисное обслуживание Оборудования с обязательным обеспечением условия его безопасной эксплуатации и эффективного применения по назначению. Поставщик обеспечивает в гарантийный срок эксплуатации сервисное обслуживание Оборудования, ремонт поставленного Оборудования, обеспечивает поставку специализированных комплектующих изделий и запасных частей на протяжении срока гарантийной эксплуатации поставленного Оборудования. Сервисное обслуживание Оборудования должны производить службы, имеющие в соответствии с действующим законодательством право осуществлять эту деятельность. Мероприятия и операции по сервисному обслуживанию должны осуществляться в соответствии с положениями соответствующих нормативных правовых актов, требованиями национальных, международных стандартов, правил и норм, а также в соответствии с указаниями эксплуатационной документации.

6.2.1. Объем гарантии качества Оборудования включает в себя:

плановое профилактическое обслуживание с выездом к Получателю не менее двух раз в год, в том числе проверку безопасности и характеристик Оборудования, поверку и обслуживание составных частей Оборудования;

плановые модификации (обновления) оборудования, рекомендованные изготовителем, повторный инструктаж лиц, осуществляющих использование и обслуживание Оборудования.

По требованию Заказчика должны быть выполнены внеплановые выезды специалиста для диагностики Оборудования в течение не более двух рабочих дней со дня получения требования Заказчика, устранение выявленных неисправностей должно быть осуществлено в течение 14 рабочих дней со дня диагностики.

Устранение неисправностей Оборудования посредством ремонта или замены оригинальными запасными частями изготовителя деталей, вышедших из строя, в течение всего гарантийного срока эксплуатации без ограничений по количеству сканирований.

6.2.2. Объем гарантии Поставщика должен быть не менее объема гарантии производителя Оборудования.

6.3. Гарантия Поставщика должна быть не менее срока действия гарантии производителя.

6.4. Поставщик представляет вместе с Оборудованием гарантию производителя, оформленную соответствующим гарантийным талоном.

6.5. Гарантия действует при условии соблюдения Заказчиком правил хранения и использования, изложенных в прилагаемой к Оборудованию документации.

6.6. Поставщик гарантирует, что поставленное Оборудование соответствует Спецификации (приложение № 1 к Контракту) и Техническим характеристикам (приложение № 2 к Контракту), не имеет дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием, при его штатном использовании.

6.7. Поставщик гарантирует:

а) надлежащее качество материалов, используемых для изготовления Оборудования, качество изготовления Оборудования и его сборки;

б) полное соответствие поставляемого Оборудования условиям настоящего Контракта.

6.8. Неисправное или дефектное Оборудование возвращается Поставщику за его счет в сроки, установленные настоящим Контрактом. Все расходы, связанные с возвратом или заменой дефектных частей, оплачиваются Поставщиком. В случае замены или исправления обнаруженных дефектов, гарантийный срок на Оборудование продлевается на срок их устранения.

6.9. Поставщик не несет гарантийной ответственности за неполадки и неисправности Оборудования, если они произошли:

а) в результате внесения Получателем или третьей стороной модификаций или изменений Оборудования без письменного согласия Поставщика;

б) в результате нарушения правил эксплуатации и обслуживания.

Если для устранения дефектов, за которые Поставщик не несет гарантийной ответственности, Получатель воспользуется услугами Поставщика, то все расходы Поставщика, связанные с таким устранением, относятся на счет Получателя и оплачиваются самим Получателем.

Получатель обязан данное действие предварительно согласовать с Заказчиком.

6.10. Поставщик должен предоставить Получателю список телефонных номеров, факсов, электронной почты («горячая линия») сервисных центров, по которым уполномоченный представитель Поставщика должен предоставлять квалифицированные технические консультации по возникшим проблемам с оборудованием, возможных неисправностях, способах их устранения и т.п. «Горячая линия» должна работать в рабочие дни с 9 до 18 часов (местное время сервисного центра).

6.11. Поставщик должен предоставить Получателю информацию о названиях, адресах, телефонах, телефаксах, адресах электронной почты, Ф.И.О. ответственных лиц сервисных центров, авторизованных Производителями, в которых будет осуществляться гарантийное обслуживание поставленного Оборудования.

6.12. При выявлении в течение гарантийного срока работы оборудования скрытых дефектов или недостатков, Получатель обязан вызвать представителя Поставщика для составления Акта о выявленных скрытых дефектах или недостатках. Скрытыми дефектами или недостатками признаются дефекты или недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приема оборудования, и были выявлены при практическом применении.

Действие гарантийного срока прерывается на время, со дня письменного уведомления Заказчика об обнаружении дефектов или недостатков и неиспользовании Оборудования до письменного уведомления Поставщика об их устранении.

6.13. Стороны Контракта договорились считать сроком на выявление скрытых дефектов или недостатков Оборудования с установленным гарантийным сроком – гарантийный срок, установленный настоящим Контрактом.

6.14. Возврат и обмен Оборудования, поставляемого с нарушениями требований к его количеству, качеству, комплектности, таре и упаковке, осуществляются силами и за счет Поставщика.

6.15. Гарантийное обслуживание Оборудования осуществляется Поставщиком с выездом на место установки Оборудования в течение 24 часов с момента поступления заявки от Получателя либо Заказчика.

6.16. В случае невозможности устранить выявленную неисправность силами представителя Поставщика в месте нахождения Получателя, неисправности устраняются в месте согласованном Сторонами. Доставка Оборудования для ремонта (замены) и обратно осуществляется силами и транспортом Поставщика. Ремонт неисправного Оборудования в рамках гарантийного срока осуществляется Поставщиком в срок не более 14 (четырнадцать) рабочих дней с момента обнаружения неисправности. В указанный в настоящем пункте срок включается время, необходимое для доставки неисправного Оборудования в место производства ремонтных работ и возврата Заказчику исправленного либо аналогичного заменяемому нового исправного оборудования. Гарантийный срок увеличивается на время ремонта.

6.17. Если Поставщик отказывается или не предпринимает необходимых мер по выполнению гарантийных обязательства в течение трех календарных дней со дня обращения к нему, то Заказчик имеет право в период гарантийного срока обратиться к сторонним организациям для проведения необходимых работ по ремонту Оборудования. В этом случае Заказчик готовит письменное уведомление и направляется Поставщику о принятом решении. Понесенные при этом Заказчиком затраты компенсируются Поставщиком в полном объеме.

7. Порядок сдачи и приема Оборудования

7.1. На момент передачи Поставщиком Получателю Оборудование должно принадлежать Поставщику на праве собственности, быть свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.

7.2. Получатель производит приемку Оборудования в соответствии с Контрактом, по вопросам, не урегулированным Контрактом в соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965 г. № П-6, и Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 г. № П-7

7.3. При приеме Оборудования Получатель производит проверку Оборудования на предмет его соответствия Спецификации и Техническим характеристикам Оборудования, товарной накладной по количеству, ассортименту, комплекту (комплектности) и товарному виду. Если в результате проведенной проверки будет обнаружено несоответствие поставленного Оборудования указанным документам, Получатель незамедлительно информируют об этом Поставщика в письменном виде.

Вскрытие упаковки и проверка комплектности и целостности Оборудования должна проводиться представителем Поставщика (организации, осуществляющей монтаж), в присутствии представителя Получателя.

7.4. В случае недопоставки Оборудования по комплектности Поставщик обязан допоставить его по адресу Получателя, в срок 10 (десять) дней, исчисляемый со дня получения Поставщиком уведомления об обнаруженных несоответствиях поставленного Оборудования.

7.5. При возникновении сомнений в качестве, технических характеристиках, эффективности и безопасности Оборудования Получатель может провести его экспертизу, уведомив об этом Поставщика.

7.6. При получении заключения экспертизы о несоответствии Оборудования требованиям по качеству, технических характеристиках, эффективности и безопасности, установленным для данного вида Оборудования, расходы, связанные с проведением данной экспертизы, возмещаются Поставщиком в полном объеме.

7.7. Прием оборудования оформляется актом, в котором отражается внешний вид, комплектность и целостность собираемого Оборудования. При обнаружении некомплектности или дефектов, Получателем оформляется Акт выявления недостатков поставленного Оборудования (приложение № 5) с указанием даты, времени, места приемки, наименования, даты и номера счета-фактуры, основных недостатков. В указанном акте отражаются претензии Получателя к качеству, количеству, комплектности Оборудования с указанием наименования, вида, стоимости и характера недостатков, указываются сроки для устранения выявленных недостатков за счет Поставщика.

8. Порядок ввода Оборудования в эксплуатацию.

8.1. Поставщик обязан ввести Оборудование в эксплуатацию и провести инструктаж лиц, осуществляющих использование и обслуживание Оборудования, по правилам эксплуатации Оборудования при условии готовности помещений Получателя для выполнения работ по вводу Оборудования в эксплуатацию.

8.2. Факт готовности помещений Получателя для выполнения работ по вводу Оборудования в эксплуатацию подтверждается актом о готовности помещений к выполнению работ по вводу в эксплуатацию, оформленным (подписанным с проставлением печатей) со стороны Поставщика и Получателя.

8.3. Работы по вводу Оборудования в эксплуатацию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации на соответствующее наименование Оборудования.

8.4. Факт выполнения работ по вводу в эксплуатацию Оборудования и инструктаж лиц, осуществляющих использование и обслуживание Оборудования, подтверждается актом ввода Оборудования в эксплуатацию, оформленным (подписанным с проставлением печатей) со стороны Поставщика и Получателя.

8.5. Датой поставки Оборудования считается дата подписания Получателем акта ввода Оборудования в эксплуатацию.

8.6. Риск случайной гибели Оборудования переходит к Получателю после его приёмки по количеству и качеству и подписания Сторонами Контракта товаросопроводительных документов и акта ввода Оборудования в эксплуатацию.

8.7. Заказчик вправе отказаться от оплаты Оборудования ненадлежащего качества, а если такое Оборудование оплачено, потребовать от Поставщика устранения недостатков либо замены Оборудования.

8.8. В случае мотивированного отказа Получателя и Заказчика от подписания акта ввода Оборудования в эксплуатацию, Стороны подписывают акт с перечнем необходимых доработок и сроком их выполнения. После устранения замечаний Стороны подписывают акт ввода Оборудования в эксплуатацию.

8.9. Ошибки, допущенные Поставщиком при выполнении соответствующих работ не по вине Получателя и Заказчика, исправляются Поставщиком за свой счет в согласованные Сторонами сроки.

8.10. По итогам приемки Оборудования при наличии документов, указанных в п.п. 5.3, 5.8, 6.4 настоящего Контракта, и при отсутствии претензий относительно качества, количества, комплектности и других характеристик Оборудования Получатель и Поставщик подписывают акт ввода Оборудования в эксплуатацию в 3 (трех) экземплярах, один экземпляр которого передается Поставщику, один - Получателю, один – Заказчику. Поставщик представляет Получателю и Заказчику документы, подтверждающих факт поставки, монтаж, наладку Оборудования, ввод в эксплуатацию, инструктаж лиц Получателя, указанного в п.п. 5.3, 5.8, 6.4 настоящего Контракта.

Поставщик в течение 2 (двух) рабочих дней со дня поставки Оборудования передает, Получателю и Заказчику надлежащим образом оформленную накладную, акт приема-передачи, - акт ввода Оборудования в эксплуатацию.

9. Права и обязанности Сторон

9.1. Поставщик обязан:

9.1.1. Поставить Оборудование в соответствии с требованиями настоящего Контракта.

9.1.2. Гарантировать соответствие поставляемого Оборудования техническим условиям при его использовании и хранении.

9.1.3. При передаче Оборудования передать Получателю документы, указанные в п.п. 5.3, 5.8, 6.4 настоящего Контракта.

9.1.4. Осуществлять сервисное обслуживание Оборудования в период гарантийного обязательства за свой счет.

9.1.5. Поставить Оборудование в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность при транспортировке и хранении от внешних воздействий и любого вида повреждений.

9.1.6. Осуществить мероприятия, связанные с вводом Оборудования в эксплуатацию и инструктаж персонала Получателя работе на Оборудовании.

9.1.7. Исполнять принятые гарантийные обязательства, в том числе нести расходы по замене и ремонту Оборудования в течение гарантийного срока

9.1.8. Исполнять иные обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом.

9.2. Поставщик имеет право:

9.2.1. Получать консультации у Заказчика, Получателя по вопросам выполнения настоящего Контракта.

9.2.2. Получить оплату за поставленное Оборудование в соответствии с условиями настоящего Контракта.

9.2.3. Привлекать соисполнителей для выполнения необходимых работ по настоящему Контракту. Ответственность за действия соисполнителей перед Заказчиком несет Поставщик.

9.3. Заказчик вправе и обязан произвести оплату за поставленное Оборудование, соответствующее требованиям п.п. 5.3, 5.8, 6.4, согласно счету, счет-фактуре, предоставленным Поставщиком и Получателем, товарной накладной и акта ввода Оборудования в эксплуатацию в соответствии с условиями настоящего Контракта .

9.4. Получатель обязан:

9.4.1. Обеспечить приемку Оборудования, участвовать в приемке, вводе Оборудования в эксплуатацию в соответствии с требованиями настоящего Контракта.

9.4.2. Обеспечить подготовку помещения под установку оборудования, подтвержденным актом готовности помещений к выполнению работ по вводу в эксплуатацию в течении трех месяцев после предоставления Поставщиком требований готовности помещений под монтаж и ввод в эксплуатацию Оборудования.

9.4.3. При возникновении претензий, связанных с поставкой и эксплуатацией Оборудования незамедлительно уведомлять в письменной форме Заказчика и Поставщика.

9.4.4. Обеспечить эксплуатацию Оборудования в соответствии с инструкциями по эксплуатации и сервисному обслуживанию производителя.

9.4.5. Исполнять иные обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом.

9.5. Получатель имеет право:

9.5.1. Предъявить претензии Поставщику по качеству поставленного Оборудования на протяжении всего гарантийного срока эксплуатации Оборудования.

9.5.2. Привлекать независимых экспертов для проверки соответствия качества поставленного Оборудования и уведомлять об этом Поставщика и Заказчика, при этом обязательства по расходам принимает виновная сторона.

10. Ответственность сторон

10.1. При нарушении сроков поставки, установленных в п.4.1 настоящего Контракта, Поставщик уплачивает неустойку в размере 0,1 % от цены Контракта за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств по настоящему Контракту.

10.2. При не исполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по настоящему Контракту, кроме установленных в п. 4.1 настоящего Контракта, Поставщик уплачивает неустойку в размере 0,1%от цены Контракта.

10.3. Поставщик несет ответственность за недостатки Оборудования, которые повлекли за собой неблагоприятные последствия для жизни и здоровья третьих лиц, при этом бремя доказывания возлагается на Заказчика и (или) Получателя. Расходы, связанные с проведением соответствующих экспертиз возмещаются Поставщиком в полном объеме, если будет доказано, что недостатки Оборудования возникли не по вине Заказчика и (или) Получателя.

10.4. Поставщик несет ответственность также перед третьими лицами, которые предъявили претензии Заказчику в связи с возникновением неблагоприятных последствий для жизни и здоровья из-за недостатка Оборудования.

10.5. В случае расторжения или прекращения настоящего Контракта по инициативе Поставщика по причинам, не связанным с ненадлежащим выполнением Заказчиком обязательств по настоящему Контракту, Поставщик уплачивает штраф в размере 10 % от цены Контракта.

10.6. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты по настоящему Контракту, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены настоящего Контракта за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего за днем истечения срока оплаты поставки Оборудования, установленного настоящим Контрактом, до фактического исполнения настоящего Контракта.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что нарушение им сроков оплаты по настоящему Контракту произошло вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.

10.7. Взыскание неустоек не освобождает Сторону, нарушившую настоящий Контракт, от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

10.8. В случае нарушения сроков поставки, Заказчик производит оплату по контракту за вычетом соответствующего размера неустойки или сумма неустойки взыскивается за счет средств размещенных на депозите.

11. Обстоятельства непреодолимой силы

11.1. В случае если в ходе исполнения Контракта обнаруживается невозможность исполнения обязательств вследствие обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия, массовые беспорядки и военные действия, а также запретительные меры государства и др.), которые Стороны не могли предвидеть и неблагоприятные последствия которых не могут предотвратить в предусмотренные Контрактом сроки, Заказчик и Поставщик обязаны в трехдневный срок письменно известить друг друга о наступлении таких обстоятельств, принять все возможные меры по уменьшению их неблагоприятных последствий и вступить в переговоры о продлении или прекращении действия Контракта либо об изменении его условий.

11.2. Заказчик, Получатель и Поставщик не несут ответственности за полное или частичное неисполнение предусмотренных Контрактом обязательств, если такое неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы, подтвержденных документом компетентного органа, при этом бремя доказывания ложится на Сторону, которая не выполнила свои обязательства по настоящему Контракту.

12. Срок действия настоящего Контракта, изменение и расторжение Контракта

12.1. Срок действия настоящего Контракта устанавливается со дня его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств. По гарантийным обязательствам Поставщика в течение срока, установленного в пункте 6.1 настоящего Контракта.

12.2. Изменения и дополнения к Контракту оформляются письменным дополнительным соглашением к Контракту, подписанным полномочными представителями Сторон и являющимся неотъемлемой частью Контракта.

12.3. Расторжение Контракта осуществляется исключительно по соглашению Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

13. Обеспечение исполнения Контракта и гарантии на Оборудование

13.1. В целях обеспечения исполнения обязательств по Контракту Поставщик представляет Заказчику в течение срока, установленного для подписания настоящего Контракта, обеспечение исполнения Контракта, гарантии на товар любым по своему выбору способом: в форме безотзывной банковской гарантии, договора поручительства, залога денежных средств.

13.2 Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 30 % начальной (максимальной) цены Контракта, что составляет: 4 680 000.00 рублей. Сумма обеспечения исполнения Контракта устанавливается без налога (НДС).

13.3. Поставщик вместе с Оборудованием, гарантией производителя и гарантией Поставщика на Оборудование предоставляет обеспечение гарантии Поставщика на Оборудование в размере 10 % начальной максимальной цены Контракта, что составляет 1 560 000.00 рублей.

13.4. Порядок предоставления обеспечения исполнения Контракта.

13.4.1.Требования к обеспечению исполнения Контракта в форме безотзывной банковской гарантии.

Банковская гарантия должна содержать указание на то, что банк (иная кредитная организация) – гарант, безотзывно гарантирует Заказчику – бенефициару, безусловно, выплатить сумму, составляющую размер обеспечения исполнения государственного контракта или суммы в пределах размера обеспечения исполнения государственного контракта в случае, если участник аукциона, с которым заключается государственный контракт – принципал, не исполняет или ненадлежащим образом исполняет свои обязанности по государственному контракту, включая суммы убытков, неустойки, процентов по ст. 395 ГК РФ, суммы невозвращенного авансового платежа.

Оплата должна производиться против представления бенифициаром требования, составленного в письменной форме и содержащего указание на не исполнение или ненадлежащим образом исполнение участником аукциона, с которым заключается государственный контракт – принципалом, своих обязанностей по государственному контракту. Срок оплаты – 5 банковских дней.

Банковская гарантия должна содержать указание на государственный контракт, исполнение которого она обеспечивает, в том числе указания на стороны государственного контракта, название предмета государственного контракта и ссылки на протокол оценки и сопоставление заявок на участие в аукционе, как основание заключения государственного контракта.

Банковская гарантия должна предусматривать условие о том, что она не может быть отозвана гарантом, а также условие о том, что право требования к гаранту не может быть передано другому лицу.

Банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в государственный контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.

Банковская гарантия должна быть оформлена в соответствии с требованиями действующего законодательства. Если банковская гарантия подписана единоличным исполнительным органом, то необходимо предоставление копии документа, подтверждающего полномочия единоличного исполнительного органа. Если банковская гарантия подписана не единоличным исполнительным органом, то необходимо предоставление доверенности на имя подписавшего лица, оформленной в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Все копии предоставляемых документов и материалов должны быть прошиты, иметь надпись «копия верна», подписаны уполномоченным лицом и скреплены печатью.

Срок действия банковской гарантии должен на три месяца превышать срок исполнения обязательств по государственному контракту.

13.4.2. Требования к обеспечению исполнения Контракта в форме договора поручительства.

В случае, если обеспечением исполнения Контракта является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и которое соответствует следующим требованиям:

1) капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должны составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать размер поручительства не менее чем в десять раз;

2) чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна превышать не менее чем в три раза размер поручительства или размер чистой прибыли поручителя должен составлять более чем сто миллионов рублей;

3) стоимость основных средств (в части зданий) поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать не менее чем в десять раз размер поручительства или стоимость указанных основных средств (в части зданий) должна составлять более чем один миллиард рублей.

Соответствие поручителя установленным требованиям определяется по данным бухгалтерской отчетности за два последних отчетных года или, если договор поручительства заключен до истечения срока представления годовой отчетности, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, по выбору поручителя по данным бухгалтерской отчетности за два отчетных года, предшествующих последнему отчетному году. При этом соответствие поручителя установленным требованиям определяется по данным бухгалтерской отчетности за каждый отчетный год.

В случае, если обеспечением исполнения Контракта является договор поручительства, Контракт может быть заключен только после предоставления участником аукциона, с которым заключается государственный контракт, одновременно с договором поручительства соответствующих копий бухгалтерских отчетностей поручителя, представленных в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в отношении поручителя, указанных пунктах 3 и 5 части 2 статьи 41.3 Федерального закона от 21.07.2005 г №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и подтверждающих его полномочия.

13.4.3. Требования к обеспечению исполнения Контракта в форме передачи в залог Заказчику денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита).

Требования к обеспечению исполнения государственного контракта в форме передачи в залог Заказчику денежных средств - Поставщик перечисляет сумму залога денежных средств на счет Заказчика. Назначение платежа: «Средства во временное пользование»

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Залогодателем обеспеченного заложенными денежными средствами своих обязательств по Контракту Залогодержатель вправе удовлетворить свои требования к залогодателю за счет залога.

Денежные средства возвращаются Поставщику, с которым заключен Контракт при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по настоящему Контракту в течение десяти банковских дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Поставщика.

Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Поставщиком в этом письменном требовании.

13.5. Срок действия обеспечения исполнения Контракта заканчивается после выполнения условий по поставке Оборудования (после подписания Сторонами акта ввода Оборудования в эксплуатацию).

13.6. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком его обязательств по Контракту, Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения обязательств по Контракту перестало действовать предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение Контракта на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящей статье Контракта.

13.7. Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения Контракта, гарантии на Оборудование (залог) должны быть перечислены в размере, установленном в пунктах 13.2, 13.3 настоящего Контракта, на расчетный счет: Государственного комитета Псковской области по здравоохранению и фармации:

ИНН 6027087867 КПП 602701001

УФК по Псковской области (Государственный комитет Псковской области по здравоохранению и фармации)

Л/с 05572000500 Р/с 40302810858052000001

В ГРКЦ ГУ Банка России по Псковской области

БИК 045805001

(Во временное пользование)

13.8. Денежные средства возвращаются Поставщику при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по Контракту в течение 5 (пяти) банковских дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Поставщика.

14. Прочие условия

14.1. Настоящий Контракт действует до момента исполнения Сторонами своих обязательств.

14.2. Стороны обязуются незамедлительно извещать друг друга в письменной форме об изменении юридического, фактического адресов, банковских реквизитов и других существенных обстоятельствах.

14.3. По всем вопросам, не урегулированным Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

14.4. Стороны принимают все меры для того, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Контракта, были урегулированы путем переговоров.

В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из Сторон своих обязательств другая Сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему Контракту, Сторона, которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее десяти календарных дней с даты ее получения. При не достижении согласия спор решается в Арбитражном суде Псковской области.

14.5. Настоящий Контракт составлен в 2-х экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

14.6. Приложения к настоящему Контракту:

Спецификация (Приложение № 1);

Технические характеристики Оборудования (Приложение № 2).

График поставки и установки Оборудования (Приложение № 3).

Акт приема передачи оборудования (Приложение № 4).

Акт выявленных недостатков медицинского оборудования (выполненных работ, оказанных услуг) (Приложение № 5).

Акт ввода в эксплуатацию (Приложение № 6).

Все приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

14.7. Заказчик в течении 10 дней после заключения контракта направляет Получателю копию настоящего контракта.

15. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Приложение № 1

к Государственному контракту № 84

от 10.09.2012 г.

С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я

Итого на сумму: 15 522 000 (Пятнадцать миллионов пятьсот двадцать две тысячи) рублей.

Оборудование НДС не облагается на основании НК РФ ст. 149 п.2 п.п. 1

Приложение № 2

к Государственному контракту № 84

от _10.09.2012 г.

12
• Далее ⇒