ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ОСВОБОЖДАЮЩИЕ СТОРОНЫ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу, указанную в пункте 1.2 настоящего Договора, и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять результат и уплатить обусловленную Договором цену.
Под работами, указанными в п.1.1. Договора, Стороны понимают:
-перечень работ, выполняемых Подрядчиком на Объекте, в соответствии с выданной Заказчиком проектной документацией и техническим заданием.
1.2. По настоящему Договору Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить весь комплекс монтажных работ по объекту: “Монтаж очень сложного прожектора на высокой-высокой вышке”, готовых к вводу в эксплуатацию в соответствии со строительно-технической документацией в объеме и стоимостью в соответствии с Приложением №1 к настоящему Договору, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.3. Работы Подрядчик выполняет из материала Заказчика, передаваемого Заказчиком Подрядчику по акту приема-передачи. Заказчик приобретает материалы на основании заявки Подрядчика, подаваемой за две недели до очередного этапа работ.
1.4. Результат выполненных по настоящему Договору работ Подрядчик сдает Заказчику, а также привлекается для сдачи работ при проведении Рабочей комиссии, о чем свидетельствует Акт сдачи выполненных работ.
СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Стоимость всех Работ по настоящему договору составляет 1 000 000 (Один офигилиард) рублей 00 коп. Работы по настоящему договору не являются объектом обложения НДС.
2.2. Заказчик в течении 5 (Пяти) банковских дней после подписания договора осуществляет авансовый в размере 100 000 (Десеть данунафигардов) рублей 00 коп.
Авансовые платежи удерживаются Подрядчиком пропорционально стоимости выполненных работ предъявленной к оплате за отчетный период.
2.3. Окончательный расчет (т.е. разница между суммой договора и суммой перечисленных денежных средств) по договору осуществляется в течении 5 (Пяти) банковских дней с даты подписания Акта приёмки-сдачи объекта.
2.4. В случае если по требованию, в письменном виде, Заказчика, на стадии производства работы будут внесены изменения или дополнения, которые согласно оценке Подрядчика и Заказчика будут влиять на объемы, сроки работы и цену Договора, то стороны обязаны оформить их дополнительными соглашениями к настоящему Договору.
2.5. Обязательство по оплате в рамках настоящего Договора считается выполненным с момента поступления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.
2.6. Заказчик передает Подрядчику материалы, необходимые для выполнения работ по настоящему договору, в данном случае стороны оформляют акт приема-передачи на стоимость поставленных Заказчиком материалов.
2.7. Все изменения и дополнения к рабочему проекту оплачиваются заказчиком.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
3.1. Стороны исполняют свои договорные обязательства в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, постановлениями и другими нормативными актами государственных и местных органов власти, вышестоящих организаций, строительными нормами и правилами, требованиями техники безопасности и настоящим Договором.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Передать Подрядчику в срок в соответствии с календарным планом готовые для выполнения монтажных работ объекты;
3.2.2. Обеспечить Подрядчика электроэнергией и освещением на местах проведения Работ и в бытовых помещениях;
3.2.3. Обеспечить материалом, необходимым для проведения Работ. При этом передача осуществляется по акту приема-передачи;
3.2.4. Для решения всех вопросов, возникающих в процессе проведения Подрядчиком монтажных работ, а также для постоянной связи, назначить ответственного представителя на Объекте. Заказчик имеет право во всякое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком
3.2.5. Обеспечить своевременное финансирование поручаемых Подрядчику Работ, проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком.
3.2.6. До 5-го числа месяца, следующего за отчетным рассмотреть, подписать, скрепить печатью акт Ф-2, справку КС-3 представленную Подрядчиком, либо предоставить замечания в письменном виде.
3.2.7. Произвести оплату работ, согласно предъявленных Ф-2, КС-3 в течение 3 дней с момента подписания вышеуказанных форм.
3.3. Подрядчик обязан:
3.3.1.Выполнить порученные Работы с высоким качеством работ в соответствии со СНиП и требованиям государственных надзорных организаций, а также в строгом соответствии с проектной документацией, предоставленной заказчиком и условиями настоящего Договора в полном объеме и в установленные сроки .
3.3.2. В случае возникновения обоснованной необходимости выполнения работ с отступлением от проектной документации согласовать необходимые изменения проектной документации с Заказчиком
3.3.3. Подрядчик не вправе передавать третьим лицам Рабочую документацию, а также всю иную документацию, полученную от Заказчика либо переданную Заказчику, без письменного согласия Заказчика;
3.3.4. Выполнить работы по графику, согласованному с передачей объектов комплекса под монтажные работы.
При нарушении сроков передачи объектов срок выполнения монтажных работ переносится на срок, до готовности объекта под монтажные работы.
3.3.5. В соответствии со СНиП Подрядчик несет полную ответственность за соблюдение правил техники безопасности, охраны труда, производственной санитарии, пожарной безопасности и охраны окружающей среды ИТР и рабочих, состоящими в штате Подрядчика и производящих Работы на Объекте по настоящему Договору;
3.3.6. Обеспечить ежедневное присутствие представителя Подрядчика при проведении Работ по настоящему Договору вплоть до их окончания. Представитель Подрядчика находится на строительной площадке объекта Заказчика ежедневно в течение всего рабочего дня.
3.3.7. Подрядчик обязуется обеспечить предотвращение повреждений и причинение любого ущерба зданиям, сооружениям и коммуникациям, сетям и магистралям, в том числе и примыкающим к строительной площадке, нести ответственность за любой ущерб, причиненный Заказчику, владельцу объекта и третьим лицам в процессе выполнения работ по Договору подряда, случившийся по вине Подрядчика, и избавить Заказчика от каких-либо потерь и затрат, последовавших вследствие такого ущерба.
3.3.8. Если в процессе производства Работ ответственный представитель Заказчика обнаружит некачественно выполненные Работы, Подрядчик своими силами, без увеличения стоимости и сроков, принятых в настоящем Договоре, в срок, установленный Заказчиком, обязан переделать эти Работы для обеспечения высокого качества за свой счет
3.3.9. В назначенные Заказчиком сроки устранять своими силами и за свой счет недостатки и дефекты, выявленные при приемке Работ и в период действия гарантийных обязательств. Для подписания такого акта Подрядчик должен направить своего представителя в срок не позднее двух дней с момента получения от Заказчика извещения об обнаружении недостатков;
3.3.10. Гарантировать качество выполненных работ по настоящему Договору в течение гарантийного срока. Если в период гарантийного срока эксплуатации смонтированных Подрядчиком систем обнаружатся, возникшие по его вине, дефекты или недоделки, препятствующие её нормальной эксплуатации, то Подрядчик обязан устранить их за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки.
3.3.11. Нести материальную ответственность во время производства Работ за переданные Заказчиком Подрядчику материалы.
Подрядчик обязан после опломбирования в конце рабочего дня передать под охрану опломбированный вагон-бытовку, опломбированный контейнер с остатками неиспользованных материалов передать на ответственное хранение службе охраны Заказчика
3.3.12. Обеспечить своевременный вывоз строительного мусора в ходе производства работ своими силами и за свой счет.
3.3.13. Подрядчик обязан закончить с высоким качеством и в установленный настоящим договором срок , сдать все виды работ Заказчику, готовые к вводу в эксплуатацию в соответствии со строительно-технической документацией.
3.3.14. Назначить своим приказом лицо, ответственное за производство работ и соблюдение правил по технике безопасности и охране труда. В срок за 5 дней до начала каждого вида работ передать Заказчику список работающих на объекте.
3.3.15. Обеспечить выполнение земляных работ ,с использованием спецтехники за счет Подрядчика
СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
4.1. Работы по настоящему договору начинаются с момента поступления на расчетный счет Подрядчика перечисленного аванса и заканчиваются согласно Графика производства работ (приложение 3) .
4.2. Если в ходе работ возникает необходимость внести изменения в срок производства работ в связи с выполнением дополнительных работ, не предусмотренных Договором, которые могут повлиять на продолжительность строительства и его стоимость, то такие изменения должны производиться по согласованию Сторон в письменном виде и оформляться Дополнительным соглашением к Договору.
ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
5.1. При производстве работ, требующих освидетельствования скрытых работ, Подрядчик приступает к выполнению последующих работ после подписания заказчиком Акта освидетельствования скрытых работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика, в случае, когда он не был информирован об этом, по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счёт вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить её за свой счёт.
5.2. После выполнения каждого этапа работ Подрядчик предъявляет Заказчику выполненные работы. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней после уведомления обязан принять работы или уведомить Подрядчика о мотивированном отказе в приёмке работ.
5.3. Подрядчик ведет журнал производства работ, в котором отражает весь ход производства работ, а также факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика. Еженедельно Заказчик проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале производства работ. Если он неудовлетворен ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то он излагает свое мнение в журнале. Подрядчик обязуется в трехдневный срок принять меры к устранению недостатков, указанных заказчиком.
5.4. Представители Заказчика имеют право беспрепятственного доступа на все рабочие объекты стройплощадки в любое время.
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
6.1. Подрядчик берет на себя гарантийные обязательства по выполненным работам, предусмотренные настоящим Договором, в течение 2 (двух) лет со дня подписания акта Рабочей комиссией.
6.2. Гарантия качества распространяется на все составляющее результат Работы.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение принятых по настоящему Договору обязательств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.
7.2. Сторона, не исполнившая/ненадлежащее исполнившая свои договорные обязательства, или не имеющая возможности исполнить эти обязательства (за исключением невозможности исполнить обязательства по причинам, указанным в п. 8 настоящего Договора), уплачивает пострадавшей стороне неустойку при просрочке исполнения своих обязательств:
- за просрочку исполнения работ согласно Графика производства работ (приложение №3) а также за просрочку исполнения обязательства по устранению дефекта выполненных работ, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,5% стоимости просроченных Работ по настоящему Договору за каждый календарный день просрочки. Заказчик имеет право вычесть неустойку из очередных платежей Подрядчику, предварительно письменно направив требование/претензию Подрядчику;
- за просрочку оплаты принятого результата Работ Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку в размере 0,5% стоимости неоплаченных Работ по настоящему Договору за каждый банковский день просрочки.
7.3. Уплата неустойки виновной Стороной не освобождает ее от выполнения обязательств по настоящему Договору в натуре.
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ОСВОБОЖДАЮЩИЕ СТОРОНЫ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
8.1. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, не зависящих от Сторон, таких как: стихийные бедствия, военные операции любого характера, которые препятствуют исполнению настоящего Договора, Стороны не несут ответственности за последствия таких обстоятельств.
8.2. Если невозможность исполнения сторонами обязательств по настоящему Договору будет длиться свыше 1 (одного) месяца, Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор с последующим проведением взаиморасчетов без обязанности по возмещению возможных убытков.
8.3. При задержке выполнения обязательств, вызванной обстоятельствами непреодолимой силы, ни одна из Сторон не имеет права требовать возмещения ущерба или компенсации от другой стороны. Срок исполнения обязательств, при этом, увеличивается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.
8.4. Подтверждение факта наступления обстоятельств непреодолимой силы является справка торгово-промышленной палаты страны, где указано, что обстоятельства, перечисленные в п. 8.1. настоящего Договора наступили.
РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
9.1. Все споры и разногласия, которые возникнут в ходе исполнения настоящего Договора, решаются путём двухсторонних переговоров.
9.2. В случае если Стороны не достигнут взаимного согласия путём переговоров, все споры и разногласия, возникшие у Сторон при исполнении настоящего Договора, подлежат рассмотрению в арбитражном суде г. Гренобля.
9.3. Продолжение работ по настоящему Договору происходит и в период судебного разбирательства, если Заказчик и Подрядчик не выдвигают письменного требования о временной приостановке работ до принятия решения арбитражного суда.