Ответственность сторон и порядок разрешения споров

5.1. Спорные вопросы, возникшие в ходе исполнения настоящего Договора, решаются Сторонами путем переговоров.

5.2. Возникшие разногласия и споры по настоящему Договору разрешаются в установленном законодательством РФ порядке.

5.3. В случае неисполнения любой из Сторон обязательств по настоящему Договору, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.4. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, указанных в Приложении № 2 Договора, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере 0,01 (ноль целых одна сотая) % цены настоящего Договора за каждый день просрочки до момента фактического исполнения обязательства по Договору.

5.5. Уплата неустойки не освобождает Подрядчика от выполнения им обязательств по настоящему Договору.

5.6. Спор, возникающий в ходе исполнения Договора, может быть передан на разрешение Арбитражного суда Московской области после принятия Сторонами мер по досудебному урегулированию, по истечении 10 (десяти) календарных дней со дня направления претензии (требования).

5.7. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за последствия невыполнения или ненадлежащего выполнения работ субподрядчиками.

 

Гарантийные обязательства

6.1. На результат выполненных работ Подрядчик устанавливает гарантийный срок – 12 месяцев, исчисляемый с момента подписания Сторонами Акта. Гарантия качества результата работ распространяется на все, составляющее результат работ.

6.2. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, дефекты, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет в срок, согласованный между Сторонами. Соответственно на период устранения недостатков, дефектов гарантийный срок продлевается.

 

7. Порядок изменений и/или расторжения Договора

7.1. Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут Сторонами в период его действия на основе их взаимного согласия, за исключением п. 7.4.

7.2. Договор может быть расторгнут судом по требованию одной из Сторон при существенном нарушении условий Договора, когда одна из Сторон допустила действие (или бездействие), которое влечет для другой Стороны такой ущерб, что дальнейшее действие Договора теряет смысл, поскольку эта Сторона в значительной мере лишается того, на что рассчитывала при заключении Договора.

7.3. Договор может быть расторгнут Сторонами или по решению суда, если в период его действия произошло существенное изменение обстоятельств, из которых Стороны исходили при заключении Договора, когда эти обстоятельства изменились настолько, что, если бы такие изменения можно было предвидеть заранее, Договор между Сторонами вообще не был бы заключен или был бы заключен на условиях, значительно отличающихся от согласованных по настоящему Договору.

7.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке путем направления Подрядчику уведомления об отказе за один месяц.

7.5. При расторжении Договора Заказчик обязан оплатить Подрядчику фактически выполненные и принятые Заказчиком работы на момент расторжения Договора.

 

Конфиденциальность

8.1. Подрядчик обязуется соблюдать полную конфиденциальность в отношении всей полученной им в ходе выполнения Работ по Договору от Заказчика коммерческой, служебной, финансовой информации.

8.2. Подрядчик не несет ответственности за разглашение конфиденциальной информации Заказчика, которое произошло по вине работников Заказчика.

8.3. Заказчик обязуется соблюдать конфиденциальность в отношении методик и технологий, применяемых Подрядчиком в ходе выполнения Работ по Договору.

 

Форс-мажор

9.1. При возникновении обстоятельств, которые делают полностью или частично невозможным выполнение Договора одной из Сторон, а именно: стихийное бедствие, война, военные действия всех видов, изменения текущего законодательства и другие возможные обстоятельства непреодолимой силы, не зависящие от Сторон, сроки выполнения обязательств продлеваются на то время, в течение которого действуют эти обстоятельства.

9.2. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из Сторон вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по Договору, причем, ни одна из Сторон не может требовать от другой стороны возмещения возможных убытков.

9.3. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему Договору, обязана незамедлительно известить другую Сторону о наступлении или прекращении действия обстоятельств, препятствующих выполнению ею этих обязательств.

Уведомление направляется заказным письмом с уведомлением о вручении, по адресу, указанному в разделе 13 настоящего Договора.