ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
10.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение данного контракта в случае возникновения форс-мажорных, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожара и т.д.), действий объективных внешних факторов (военные действия, акты органов государственной власти и управления и т.п.), а так же других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих выполнению настоящего контракта.
При наступлении форс-мажора исполнение настоящего контракта может быть приостановлено на время действия и ликвидации его последствий.
10.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если оно явилось следствием природных явлений, действия внешних факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего контракта (форс-мажор).
10.3. О возникновении обстоятельств непреодолимой силы, а также о прекращении ее действия, сторона, ссылающаяся на них, должна незамедлительно сообщить другой стороне. Наличие обстоятельств непреодолимой силы должно быть подтверждено справками в течение 3 (трех) дней с момента наступления таких обстоятельств, выданными компетентными государственными органами.
10.4. Срок исполнения обязательств по данному контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали эти обязательства. Если эти обстоятельства будут продолжаться более 3 месяцев, то каждая сторона имеет право аннулировать настоящий контракт, и в этом случае ни одна из сторон не будет иметь право на возмещение убытков.
ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
11.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров.
11.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде по месту юридического адреса «Заказчика» в соответствии с законодательством Российской Федерации.
11.3. Расторжение настоящего контракта допускается:
ü по взаимному согласию Сторон, оформленному в письменной форме;
ü по решению суда;
ü «Заказчиком» в одностороннем порядке в соответствии с действующим законодательством.
11.4. «Заказчик» вправе обратиться в Арбитражный суд в установленном порядке с требованием о расторжении настоящего контракта в следующих случаях:
11.4.1. При существенном нарушении контракта «Подрядчиком».
11.4.2. Неоднократного (2 и более раз в течение месяца) несоблюдения «Подрядчиком» требований к качеству и нарушения технологии производства работ.
11.4.3. Установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных «Подрядчиком» на этапе размещения заказа.
11.4.4. Установления факта предоставления банковской гарантии, не соответствующей требованиям закона.
11.4.5. Проведения процедуры ликвидации «Подрядчика» - юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании «Подрядчика» банкротом и об открытии конкурсного производства.
11.4.6. Установления факта приостановления деятельности «Подрядчика» в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях.
11.4.7. Если у «Подрядчика» имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов «Подрядчика» по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что «Подрядчик» не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
11.5. В случае выявления нецелесообразности (невозможности) дальнейшего продолжения работ по настоящему контракту «Заказчик» за 7 (семь) календарных дней уведомляет «Подрядчика» о досрочном расторжении настоящего контракта по соглашению Сторон. Все работы, выполненные по настоящему контракту на момент получения указанного уведомления, принимаются и оплачиваются «Заказчиком» в соответствии с условиями настоящего контракта по фактическим затратам.
11.6. Расторжение контракта производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.
11.7. «Заказчик» вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.
11.7.1. Основаниями для одностороннего отказа «Заказчика» от исполнения контракта являются:
ü осуществление выполнения работ ненадлежащего качества, если недостатки не могут быть устранены в приемлемый для «Заказчика» срок;
ü неоднократное (от двух и более раз) нарушение сроков выполнения работ, предусмотренных контрактом;
ü если в ходе исполнения контракта установлено, что «Подрядчик» не соответствует установленным
документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем.
11.8. Вопросы, неурегулированные настоящим контрактом, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.